甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方 LED 亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：LED 亮化工程
2. 地点：
3. 工程内容：
4. 合同工期
5. 开工日期
6. 合同工期总日历天数
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为 LED 数码管 。
2、LED 数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现 场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相 关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收 不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内 完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口) 。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许 定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机 构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验 收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的， 应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内广州市。
四、工程款支付
1. 工程总价款为大写：不含税票) 。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 民币大写：小写：￥ %的工程总价款， 即人 元;发货时甲 小写：￥ 元(此价格方支付乙方工程总价款的 小写：￥%，即人民币大写：元;全部工程安装完毕验收合格后三个 小写：小写：工作日内付工程款即人民币：大写：￥ ￥ 元;余款即人民币：大写：元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派 方对工程负责。
2. 对施工质量行使检验权，监督权。
3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认 权。
4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
六、乙方权利与义务
1. 乙方指派 电话 作为项目负责人广州市.
2. 乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序.
3. 工程施工验收合格后,保修期为两年.
七、本合同未尽事宜，按国家和行业有关规定执行。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：(盖章) 乙方：(签字)
法定代表人：(签字)
或委托人：
年 月 日
合同号：
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称： LED亮化工程
2. 地点：
3. 工程内容： LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字)
4、 合同工期(1)开工日期 (2). 合同工期总日历天数。
二、施工要求：
1、甲方提供LED数码管 ，乙方按照国家产品的标准验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时通知甲方调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任;
2、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。
三、工程质量与验收
1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;
2、 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1、合同签字生效后，甲方应在三日内一次性向乙方预付工程总额的 预付款;
2、 安装调试完及验收合格后，甲方在两日内应一次性向乙方支付剩余的工程款;
3、本工程质量保证期为 年。
五、甲方权利和义务
1、甲方指派 电话 作为其工程负责人，代表甲方对工程负责;
2、对施工质量行使检验权，监督权;
3、 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权;
4、按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
六、乙方权利与义务
1、 乙方指派 电话 作为项目负责人;
2、乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序;
3、工程施工验收合格后,保修期为 年;
4、在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修。
七、工期延误
因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延：
1、 设计变化和工程量增加 ;
2、 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时 ;
3、不可抗力 ;
4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。
八、现场施工安全
1、施工前，因保证工程成品和工程施工现场人员的全部安全，乙方应为施工现场的工作人员买好人身意外伤亡保险，如发生一切安全责任事故与甲方无关;
2、工程自验收合格后，双方现场施工负责人均签字为证。
九：其它事项：
1、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自收到预付款之日起生效，合同履行完毕时失效。
2、任何一方不得单方面违约，如有违约情况，违约方每日按300元缴纳违约罚金。
十：争议解决：
双方产生争议，可友好协商解决，协商不成可向双方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表： 代表：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
建设单位(简称甲方)：
施工单位(简称乙方)：
遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包条例》，以明确甲乙双方在施工过程中的责任、权利和义务，密切双方的合同，共同确保工程施工任务按时顺利的按质完成，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、解决 亮化问题。
二、工程性质：本工程属包工包料工程，采用50*37-220V真六段彩色内控护栏管 60 元/m²。
三、双方职责：
1、甲方安排技术人员负责工程质量监督。
2、施工过程中如遇楼房住户的阻拦干涉，甲方应协调处理，以保证施工不受各种因素的影响。
3、乙方应服从甲方技术人员的监督和管理，严格按照有关规程、规范和设计要求进行施工，加强施工质量和施工安全管理，如发生人员伤亡事故均由乙方负责。
四、本工程施工费用
1、付款方式：工程施工合同签订后甲方预付30%的材料预付款，待工程完工并通过验收合格后结清余款。
2、工程量：按验收测量结果为准。
五、本工程工期要求：本工程计划定于20xx年 月 日开工，至20xx年 月 日完工，如遇到较大自然灾害等特殊情况，工期可以适当顺延。
六、未尽事宜双方另行协商解决。
此合同一式二份，甲乙双方各持一份，经双方负责人签字后生效。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《中华人民共和国合同法》和长沙市电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。
一、 工程概况：
1、 工程名称：长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程
2、 工程地点：长沙市芙蓉区古汉小学
3、 工程内容：亮化工程及地柜
二、 工程的承包及付款方式：
1、承包方式：采用包工包料总承包方式，以设计图为准，如发生变更办理签证。
2、本工程暂定总造价140万元。
3、结算方式：按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算，取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明，材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算，设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算，设计的变更必须有甲方、现场监理认可，按变更后的设计据实结算。
4、付款方式：经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整，自签证本合同后三日内支付;工程土建竣工，路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额的80%;工程完工后乙 方组织长沙市电业局及相关部门验收，验收合格并甲乙方编制结算报告交甲方甲芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计，结算审定后一个月内会清剩余工程款。
5、超出本合同约定、设计图之外的工程量，按甲方及监理的现场签证程序办理。
三、工期： 20xx年11月1日之前完成全部施工内容。
四、 工程质量及安全：
1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。
2、经检查和检验不合格的材料，乙方无条件更换，并承担相关损失。
3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。
五、双方责任：
甲方责任：
1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。
2、按本协议的要求支付工程款。
3、甲方负责提供本工程施工范围的地形图以及规划图，规划道路的路幅宽度、标高等有关资料。凡由于甲方提供的数据资料有误而造成改迁后的杆线不符合要求须返工的，所造成的损失及新增费用均由甲方负责。
4、提供足够的施工作业面，为乙方创造良好的施工环境。
5、甲方委托 为现场代表，监督乙方的施工质量和工作进度，协同解决施工中有关问题，并负责施工中涉及的有关单位直辖市事宜。 乙方责任：
1、按经审定后的施工图(含设计变更)完成全部埋管及灯杆基础等土建工作。
2、按甲方提供的施工图纸，并按期完成此项工程。
3、负责提供该工程实施的进度计划表。
4、乙方委托庄智为乙方受权现场代表，全权解决施工中有关问题。
5、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
6、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，乙方在履行合同中如因乙方责任发生的安全事故，责任均由乙方承担。
7、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。
8、因主体施工原因导致工期延误，则工期顺延，如因乙方原因造成工期延误或工程损失，由乙方承担全部损失。
9、竣工验收后，乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方，另叁套提交路灯所、芙蓉区审计局政府投资审计中心、市档安馆存档并办理相应移交验收手续。
六、其他约定：
1、乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任，但如因非乙方的原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，应承担相应同期银行利率的违约金。
3、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则承担违约责任。
4、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题。
5、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：A：合同确无法履行;B：双方协议停止施工;C：法院要求停止施工。
7、本协议经双方签字盖章生效;一式陆份，甲乙双方各执叁份。
甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)
甲方代表：(签字) 乙方代表：(签字)
开户行： 开户行：
帐 号： 帐 号：
年月日：
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，就乙方承包甲方 LED亮化工程施工程事宜，达成如下协议，以期共同遵守，一致同意签订本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：LED亮化工程
2. 地点：
3. 工程内容：
二、乙方所购产品要求：
1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为 价格、数量、型号(一切以甲方最后确定过的样品为准)详见附表。
2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由 方承担。
4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的时，应妥善保管产品货物，并同时在 天之内向乙方提出异议，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的，则视为乙方所提交的产品货物符合本合同约定，甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。
5. 因甲方人为操作使用不当，保管、保养不善等导致产品货物质量下降或产品毁损的，甲方不得提出质量异议，由此产生的经济损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。
7. 灯具、光源为原厂制造的全新合格产品,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规合法安全使用。乙方提供的灯具、光源等产品必须有国家强制认识标志，不得提供假冒伪劣、产品质量不合格等，不良产品。包装标准为原厂制造商未启封全新包装,包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。
三、合同工期
1. 开工日期
2. 合同工期总日历天数(乙方收到甲方应付的预付款完成原材料备货后开始算起)。
3. 在施工期间对合同约定的工程内容如需要变更，双方应当协商一致，由合同双方签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。
注：施工期间如遇不可抗力因素(雨，冰雹，四级以上大风，停电，地震)等或甲方原因造成停电等原因，工期顺序后延。
四、工程质量与验收
1. 甲方无正当理由拒绝验收或者逾期验收的，甲方应当承担产品货物毁损、灭失的风险和由此产生的一切费用。另外本工程只接受甲方工程部门的验收。
2. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
3. 乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场，按照国家及行业相关规定和标准进行验收，共同填写验收报告并签字，验收工作应在 日内完成。如无双方共同认可的理由，甲方在设备正常运行 周内仍未派人员参加视为甲方放弃验收权，则乙方的单方验收报告即为有效。
4. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
5. 工程自验收合格后，双方现场施工负责人均签字为证。
6. 验收标准：乙方按甲方提供的效果图或施工图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准。
五、工程款支付
签定合同后三日之内甲方预付乙方% 小写：￥ 元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写： 小写：￥ 元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：小写：￥ 元;余款即人民币：大写： 小写：￥ 元为工程及产品质量质保金， 年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
3. 乙方确认甲方订金到帐后方可下单生产样品，待甲方确定所有样品合格后方可批量生产产品。
4. 合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票(详情请见附件详单及效果图)。
5. 不含税费及后期增项合同的所有费用，需另计。
六、甲方权利和义务
1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。监督乙方的施工质量和工作进度，协同解决施工中有关问题，并负责施工中涉及的有关单位直辖事宜。
2. 对施工质量行使检验权，监督权。
3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。
4. 甲方负责工程的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工为止;按本合同第五条规定的工程款支付方式支付工程费用。按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1. 乙方指派作为项目负责人。
2. 严格按照合同约定工期制作，施工完毕。
3. 严格按照甲方确认的施工方案制作，施工;提供该工程实施的进度计划表。
4. 如现场条件与既定方案不符，及时报请甲方协商修改确定。
5. 负责按质量完成合同所约定的项目内容，如因安装不当导致的质量问题，一切责任由乙方承担。
6. 在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中因施工不当出现的人员伤亡事故由乙方负责;乙方应文明施工，交工前应清理现场。
7. 乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理遵守法纪，如有违法违纪行为，甲方有权按照相关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
8. 工程验收：乙方工程竣工后，通知甲方进行验收，甲方需在 个工作日内组织验收工程，逾期视为验收通过。
9. 竣工验收后，乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方。
八、工期延误
因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延：
(1). 设计变化和工程量增加。
(2). ,停电,造成停工累计超过小时。
(3). 施工期间如遇不可抗力因素(雨，冰雹，四级以上大风，停电，地震)等或甲方原因造成停电等原因，工期顺序后延。
(4).乙方应保证工程质量，机构牢靠，抗风力等指标，达到七级抗风标准。
(5). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。
(6). 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的。
(7). 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的。
(8). 因甲方责任造成工期延误的其它情况。
九、现场施工安全
.在合同工期里、双方进行竣工验收前，甲方负责保护工程成品和工程施工现场乙方所有有关人员的全部安全，并为施工现场的乙方所有有关工作人员买好人身意外伤亡保险，如发生一切安全责任事故与甲方无关。
十、违约责任
1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的违约金，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日工期违约金。
3. 乙方应保证工程质量，机构牢靠，抗风力等指标，达到七级抗风标准。
4. 如有甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均有甲方负责，乙方不退还甲方支付款项，且不承担任何责任。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完成部分或全部的施工安装费。
5. 甲、乙双方必需共同遵守并认真履行合同中的各项条款，任何一方不得随意违反合同规定，否则，因违约方所造成的损失，均由违约方承担一切损失及费用。
6. 本合同违约金：人民币 元整 ( 元)
十一、本工程具体施工方案详见甲方设计后的动画效果图或施工图为准，且有甲方项目负责人及公司负责人签字，否则一律视为无效效果图或施工图。
十二、保修
1. 保修期：自验收合格之日起，因施工和主材质量造成损坏保修 年。即：自 年 月至 年 月。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。
2. 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3. 乙方须提供常设8小时热线服务和长期的免费技术支持。对甲方的服务通知，乙方在接报后必须及时响应及尽快处理完毕。若主要设备的故障需更换，乙方必须免费提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
4. 乙方保证因质量问题给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿。
5. 产品质保包含灯具本身，含施工安装所造成的产品质量问题 。
十三、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十四、争议的解决
1. 合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担;否则鉴定费由乙方承担。
2. 法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
十五、乙方应提供的资料内容
1. 中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
2. 关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
十六、其它
1. 本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
2. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
5. 本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方： ( 盖章) 乙方： (盖章)
法定代表人： 法定代表人：
或授权代表:： 或授权代表：
身份证号码： 身份证号码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
地 址： 地 址：
开户 银行： 开户 银行：
帐 号： 帐 号：
签署 日期： 签署 日期：
合同号：
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 地点：
3. 工程内容：
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管 。价格、数量、型号详见附表：
2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。
合同工期
1. 开工日期 。
2. 合同工期总日历天数 。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1. 工程总价款为大写： ______小写：_______ 元(此价格不含税票)。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写：______小写：______ 元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：_______小写： _____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：_______小写：______元;余款即人民币：大写：_______小写：_______元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派 _____电话 _______ 作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。
2.对施工质量形式检验权，监督权。
3对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。
4.按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1.乙方指派 ____电话_________作为项目负责人。
2.乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工作井然有序。
3.工程施工验收合格后，保修期为两年。
4.在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应派人予以保修。
八、工期延误
因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：
(1).设计变化和工程量增加。
(2).一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时。
(3).不可抗力。
(4).约定或双方工程负责人统一工期顺延的其他情况。
九、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。
十、违约责任
1.甲方未按合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付预期违约金。
2.乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。
十一、如有未尽事宜，双方协商解决或再行签定补充协议。
十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律功效。
甲方： 乙方：
(盖公章处) (盖公章处)
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 地点：
3. 工程内容：
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管 。价格、数量、型号详见附表：
2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。
合同工期
1. 开工日期 。
2. 合同工期总日历天数 。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1. 工程总价款为大写： ______小写：_______ 元(此价格不含税票)。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写：______小写：______ 元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：_______小写： _____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写：_______小写：______元;余款即人民币：大写：_______小写：_______元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派 _____电话 _______ 作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。
2.对施工质量形式检验权，监督权。
3对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。
4.按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1.乙方指派 ____电话_________作为项目负责人。
2.乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工作井然有序。
3.工程施工验收合格后，保修期为两年。
4.在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应派人予以保修。
八、工期延误
因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：
(1).设计变化和工程量增加。
(2).一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时。
(3).不可抗力。
(4).约定或双方工程负责人统一工期顺延的其他情况。
九、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。
十、违约责任
1.甲方未按合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付预期违约金。
2.乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。
十一、如有未尽事宜，双方协商解决或再行签定补充协议。
十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律功效。
甲方： 乙方：
(盖公章处) (盖公章处)
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
合同号：
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：天禧大酒店LED亮化工程
2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店
3. 工程内容：天禧大酒店LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字)
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管 。价格、数量、型号详见附表：
2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。 合同工期
1. 开工日期。
2. 合同工期总日历天数。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1. 不含税票)。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人民币大写： 小写：￥ 元;发货时甲方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：小写：￥ 元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币：大写： 小写：￥ 元;余款即人民币：大写： 小写：￥ 元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。
2. 对施工质量行使检验权，监督权。
3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。
4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1. 乙方指派电话.
2. 乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序.
3. 工程施工验收合格后,保修期为两年.
4. 在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修.
八、工期延误
因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延：
(1). 设计变化和工程量增加
(2). 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时
(3). 不可抗力
(4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;
九、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。
十、违约责任
1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金.
2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。
十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。
十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司
(盖公章处)： (盖公章处)： 委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
合同编号：
发包方： 以下简称甲方
承包方： 以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》，甲方将五岭电信大楼夜景亮化工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，经双方友好协商，签订本合同：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料
四、工程内容：夜景灯光亮化项目
五、工程造价： ( 元)，以上造价为含税价，工程预算见附表1(夜景亮化工程预算表)。
六、质量要求：
1.乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
2.乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;
3.乙方承包甲方施工的夜景亮化工程，必须按照郴州市规划局(函)郴规函【20xx】268号《关于郴州电信办公楼夜景照明方案的批复》文件的设计方案要求、夜景亮化效果、灯具布臵图等要求施工，保证达到质量、效果要求;
七、甲、乙双方责任：
甲方责任：对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。
乙方责任：
1、施工前编制组织设计，严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
2、乙方负责将五岭电信大楼原亮化设施拆除，并将拆除的电源线等物品交甲方。
八、安全责任：
1.在使用甲方设施时应注意安全措施，保持院内的整洁，如有损坏，乙方应无偿修复、赔偿;
2.晚上加班时不得大声喧哗，及时清运垃圾，在甲方指定地点堆放并外运;
3.严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任，安全承包合同书见附件2。
九、验收及保修：
1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请;
2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内组织规划局、城管局等相关部门共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。
3、本工程保修二年，第三年免人工费只收取材料费，接到甲方维修通知2小时内到达现场进行维修;
十、施工期限：20xx年9月20日完成，因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。
十一、工程费结算与付款：
工程竣工后，经规划局、城管局等相关部门验收合格后，甲方一个月内一次性付工程款的90%( 元)，工程余款10%( 5)作为工程质量保证金，保修期二年，保修期一年后付质量保证金50%( 元)，保修期二年后付清质量保证金余款。
十二、违约责任：
未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)： 授权代表：
乙方(公章) 授权代表：
年 月日
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》，甲方将盛世华轩夜景亮化工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，经双方友好协商，签订本合同：
一、工程名称：盛世华轩夜景亮化工程
二、工程地点： 赤华北路西侧
三、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料
四、工程内容：夜景灯光亮化项目
五、工程造价：工程预算见下表：
六、质量要求：
1.乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证;
2.乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作;
3.乙方承包甲方施工的夜景亮化工程，必须按照原设计方案要求、夜景亮化效果、灯具布臵图等要求施工，保证达到质量、效果要求;
七、甲、乙双方责任：
甲方责任：对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。
乙方责任：施工前编制组织设计，严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。
八、安全责任：
乙方严格按照安全规范操作，确保安全施工，否则造成一切工伤事故责任完全由乙方负责，甲方不负任何责任。
九、验收及保修：
1、乙方完成施工后，应向甲方提出竣工验收申请;
2、甲方接到乙方竣工验收申请后，应于七天内会同乙方共同验收，验收不合格的，乙方应无条件返工至合格。
3、本工程保修二年，第三年免人工费只收取材料费，接到甲方维修通知4小时内到达现场进行维修;
十、施工期限：20xx年7月10日完成，因不可抗拒因素不能施工则工期顺延。
十一、工程费结算与付款：
工程竣工后验收合格后，甲方一个月内一次性付工程款的90%(76500元)，工程余款10%(8500元)作为工程质量保证金，保修期二年，保修期一年后付质量保证金4500元，保修期二年后付清质量保证金余款。
十二、违约责任：
未尽事宜双方友好协商，如协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。
十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)： 乙方(公章)
授权代表： 授权代表：
年月日：
项目施工经济承包协议书
施工总承包：_________________#有限公司（以下简称甲方）
项目承包方：_________________#(以下简称乙方)
为进一步强化工程项目施工承包管理，认真履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同)，依据甲方《项目施工经济承包管理暂行办法》，明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，特签订本工程项目施工经济承包协议书。
第一条、工程概况
1、工程名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、合同承包范围：_________________含图纸全部内容
4、合同价款：_________________38001780.58元。
5、合同工期：_________________270天
6、合同质量：_________________合格
第二条、承包工程范围及责任目标、指标
1、承包工程范围：_________________
2、应缴承包费：_________________以工程总造价(包括建设单位供料，直接或指定分包项目且由甲方承担质量安全责任部分的造价）为计算基数，甲方按此基数的2%（百分之二）向乙方收取承包费。承包费的收取按施工进度款同比例交纳，工程竣工结算完成后60日内全部结清。
3、施工工期：_________________270历天。
4、工程质量：_________________合格工程。
6、安全生产：_________________杜绝重伤以上事故及重大交通事故、械设备和火灾事故，避免一般事故，无违章指挥、违章作业行为，安全管理达标。
6、文明施工：_________________争创省级文明工地、创建市级文明工地
7、工程保修：_________________执行总包合同相关规定及甲方《工程质量同访保修暂行规定》。
8、民工工资：_________________确保不拖欠。
9、其它：_________________
第三条、甲方的权利义务
1、依据本工程招、投标文件在乙方的协助下与建设单位签订总包合同。
2、协助乙方按照所承包项目的规模及甲方《项目管理机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子，并派2名项目管理人员，负责质量和安全管理方面工作，其中李明玉为该项目工程部经理，负责协助乙方进行项目外围关系协调等方面工作。
3、按照甲方《项目工程款收支管理暂行规定》及其它相关规定协助乙方办理本工程各项财务手续及，工程款收支业务，但对发生经济纠纷的工程项目款项的支付应由财务部门进行控制支付。
4、依据甲方有关管理办法，组织对该工程合同履行过程中乙方的工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、施工采购、合同管理、工程价款的结算、税款的缴纳、工程交竣工、工程保修等方面进行服务指导和监督管理。
5、按照甲方有关规定对乙方在本工程施工质量、文明施工等方面获得荣誉的给予奖励，具体标准见甲方有关规定。
6、按照甲方的有关融资管理制度，在符合条件时，提供有偿融资，具体执行甲方《内部融资暂行规定》。
第四条、乙方的权利和义务
1、认真履行总包合同的全部条款、投标承诺、本协议书及附属条款，严格执行国家相关法律、法规，自觉接受甲方的各项监督管理。承担因不履行总包合同、投标承诺、本协议书及附属条款，或因违反甲方、建设单位、监理单位的规章制度及国家的相关法律、法规而造成的后果和法律责任。
2、乙方作为本工程项目施工的经济承包人，实行独立经营核算，自负盈亏。自行承担总包合同及本协议履行过程中形成的各种债务，包拈承接本工程向建设单位所缴的各类担保金、经营费用及施工中发生的各项费用等，并承担风险责任。
3、执行甲方质量、环境及职业健康安全管理体系和甲方在工程进度、质量、安全、文明施工、工程保修等方面的规章制度，建立完善的项目施工管理体系。接受甲方职能管理部门的检查指导，承担施工作中发生的一切质量、安全事故及有关违法、违规行为的全部责任，
4、按照甲方《项目机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子，配齐具备相应资格和能力的施工管理人员。由甲方指定的责任管理单位对项目班子构成和人员改为资格进行审核，如认为项目管理班子构成不合理或人员不具备本岗位工作能力及资格，乙方必须对人员组成进行
调整更换。承担甲方委派的管理人员以及乙方自行聘用甲方的管理人员和甲方以外的其他人员的所有费用。
5、选用具备相应资质和安全成产许可证的劳务分包企业承担项目的劳务，不得使用不具备相应资格的劳务队伍。在工程施工前，必须与劳务分包企业签订《劳务分包合同》和《劳务分包安全生产管理协议书》。明确各自的安全生产责任，并收集有效的分包企业营业执照、资质证书、安全许可证、负责人和专职安全员的安全考核合格证、特种作业人员的资格证复印件。
6、严格按照甲方有关规定做好施工升降机、物料提升机等特种设备的使用管理工作，必须与具有行业确认书的租赁企业开展租赁工作，与其签订《设备租赁合同》和《特种设备租赁安全管理协议书》，明确各自的安全责任，并收集有效的出租企业、人员和设备相关资料。
7、保证所有项目的工程款收入必须转入总包合同约定的银行账号或者甲方指定的开户银行账号，未经甲方批准严禁在外设立账号，以现金形式收取的工程价款应及时上交甲方内部银行，不得坐支。未经审批乙方不得通过业主代付任何费用。接受甲方对本工程建设单位支付的工程预付款及大额超进度付款的监督，提出资金使用计划，保证将工程资金个在本工程施工建设上。
8、不得在甲方未授权时以甲方或者项目的名义对外签订合同。不得以项目部名义签订与本工程无关的合同。除特殊情况外，书面合同必须采用甲方指定的合同示范文本，无合同示范文本的，应提请甲方法律事务部等有关部门指定相应的合同示范文本。发生合同争议时，积极协商解决，
如协商不能解决，应及时上报甲方法律事务部，与甲方决定诉讼或仲裁。
9、按国家税法及相关规定，按时交纳税金，及时向甲方提供完税证明原件；若建设单位要求代购代缴税金，则必须向甲方出具当地税务机关出具的允许代扣代缴的证明。
10、不得以项目部及甲方的名义进行资金拆借及各种赊欠、贷款等业务；不得把个人及本工程以外的经济、债务等纠纷带本工程。
11、乙方在施工采购中对外的一切债权债务均必须以乙方承包人自身的名义产生，对因经济承包工程引发的债权债务一斤其他诉讼仲裁及投诉等，乙方均要无条件主动应诉、起诉、处理，承担由此引起的全部费用和经济责任。如因此给甲方造成损失，乙方须双倍赔偿甲方的损失。
12、保证本项目安全生产所需资金的投入，确保安全生产费用的有效使用。
13、未经甲方同意，乙方不得将工程分包或转包给其他单位和个人。14，与建设单位的工程决算书报甲方审核、备案，并加盖甲方法人印章后方可报送建设单位。
15，工程项目交竣工应及时将竣工资料报送甲方审核、签章，并归档，工程项目交竣工后的保修责任及费用由乙方实施并承担。
第五条、违约责任
1、乙方违反国家法律、法规、不履行总包合同和本协议，未实现本协议书中相应目标责任，或违反甲方各种管理制度，不服从甲方的管理，视为违约，除承担由此引起的一切责任和损失外，甲方还将给予处罚，具体标准见甲方相关规定。
2、乙方对建设主管部门、建设单位、甲方提出的问题不认真及时整改或拖延整改的，甲方有权视其情况予以处理，采取措施对施工队伍进行整改直至解除与乙方的本经济承包协议书或者终止与建设单位的总包合同，其责任及由此造成所发生的一切费用（或损失）均由乙方承担。因此给甲方信誉造成恶劣影响的，罚该工程承包费的50%。
3、乙方恶意串通第三方损害甲方利益，引起法律纠纷的，应承担对甲方造成的所有损失，并处以所有损失的50%~100%罚款或追究法律责任。
4、乙方暗中抽逃或逃去资金挪作他用，影响工程进度、质量无法按合同要求完成的，乙方双倍承担由此给甲方造成的所有损失。
5、因乙方拖欠民工工资导致民工投诉的，乙方应立即按规定支付应付工资，并承担其责任，同时避免事态扩大。若乙方处理不当，只是甲方受到损失，乙方须双倍赔偿。
6、若乙方施工能力或技术素质不能保证工程质量、施工进度要求，又无力调整的情况下，甲方有权采取措施，费用由乙方负担。
7、项目施工承包人应配合当地政府做好创卫、创文明城市、之力环境等工作，如未达标，按以下情形处罚：_________________
（1）、被建设单位通报，罚人民币5000元；
（2）、被建设行政部门通报，罚款。除承担行政部门罚款外，甲方处罚人民币10000元；
（3）、被建设行政部门通报、罚款、媒体曝光，影响甲方声誉。除承担所有经济责任，甲方处罚人民币30000元。
8、认证执行甲方《项目合同管理暂行规定》，违反规定给甲方造成损
失的，甲方有权向乙方追偿损失，并处损失额30%的处罚；
9、未经甲方审批私自刻制印章，由乙方赔偿全部经济损失，触犯法律的，依法追究相应的法律责任。同时，处三万元到五万元罚款。
10、对用户投诉，乙方若不能及时维修，甚至置之不理或故意拖延由甲方委派的本工程责任管理单位处理，所发生费用全部由乙方承担，处乙方维修费用2倍的罚款。若给用户造成经济损失的，除所发生费用全部由乙方承担外，处乙方以全部损失费用3~5倍的罚款。
第六条、附则
1、双方应签订《项目施工安全管理协议书》明确双方的权利和义务。
2、未尽事宜执行甲方《项目施工经济城堡管理暂行办法》有关对顶，在履行过程汇中发生争议，双方应尽量协商解决，协商不成时，双方作为独立的民事主体，通过甲方住所地人民法院诉讼解决。
3、此协议书不能作为融资、借款、担保等的一句，若因用此协议进行融资、借款借担保而发生的经济纠纷，由提供融资、借款及担保方自行承担。
4、本协议正本二份，甲、乙双方各执一份，副本私奔，甲方全执。甲方：_________________#有限公司（盖章）
地址：_________________电话：_________________
乙方：_________________（签字）
签订时间：_________________年月日
工程发包人： (以下简称为甲方)
劳务承包人： (以下简称为乙方)
依照、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将工程 发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、安全、进度和文明施工的顺利进行，签订本合同，事项协商达成一致，订立本合同，以共同遵守。
一、承包工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包方式：
4、承包范围：
二、合同文件
作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：
1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;
2、本项目工程质量检查、验收标准;
3、本工程施工安全标准;
4、本工程施工组织设计;
5、本工程施工进度计划(含节点计划);
6、业主、监理和甲方的文件;
7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺;
三、工程项目期限
基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层;90天内完成本合同规定的全部内容。(工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时间)
四、工作内容
从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑;负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、安全网、隔热层材料、密目网等主要
五、项目经理
甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：
乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：
六、甲乙双方职责
甲方职责：
1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门进行工作联系与协调;统筹安排交工资料整理工作;统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。
2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子(除此以外，其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责)负责提供烟囱内、外地面安全防护材料(钢管、扣件、木板等)为乙方提供施工图纸一套，有关资料及设备仓库场地。
3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工方案、物资需用量计划、月进度施工计划的编制。
4、组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划乙方的生产临时设施及特定情况下的生活临时设施，费用由乙方承担。施工用水、电费用由甲方承担。
5、按时提供图纸，及时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
7、建立统一的质量监控和运行机制，贯彻执行国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。
8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用情况;查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗情况;有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向
乙方职责：
1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟
2、乙方特殊工种需持证上岗，乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件，并将其人员按甲方要求登记造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁，体检身体健康者方可上岗，并为工人办理保险业务。
3、甲方具备施工条件前3天通知乙方，乙方必须按时进场，按甲方工期要求进行施工，确保甲方工期。
4、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提升井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。
5、负责烟囱施工模具的制作及组装，施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。
6、负责提供烟囱施工组织设计两份，并进行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。
7、乙方严格按照现行的《烟囱工程施工及验收规范》GB50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好，模板接缝应平整且不漏浆，不允许出现气泡、麻面等情况，保证混凝土外表面清洁无污染，若发生质量事故由责任方承担责任。
8、材料耗费必须在定额规定范围内，超出定额规定损耗的材料费用由乙方承担。
9、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施;若乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金(赔偿金=2‰)。
10、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够人力、物力。保证工期;加强安全教育。认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全教育，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;甲方不承担任何责任。
11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合、照顾全局。
12、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
13、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收;
14、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和以完工程的成品保护工作，因乙方原因发生损坏，乙方自行承担由此发生的一切经济损失及各种罚款;
15、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
16、除非本合同另有约定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行本承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
17、乙方人员住宿及其他日常生活治理、甲方不承担任何费用。
18、因道路阻塞、自然灾害等不可抗拒造成的不能及时到现场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。
19、依据《劳动法》，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付，直接发放到乙方员工手中。
七、材料、设备供应
1、乙方应在接到图纸后确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，甲方负责处理。
2、劳务分包人应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
八、承包价
本工程的劳务报酬采用固定劳务报酬(含管理费、税金)方式计算;
经双方协商包干总价;￥ ，人民币大写： 包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运输、安装、拆除费用;钢筋及混凝土工程施工;电焊条、8#铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的所有辅材材料费;内衬砌筑施工;预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安;避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。
春节期间工人返乡探亲往返差旅费和工地看守保安费等增加费用由乙方承担，也包含在包干总价内。
本工程的劳动报酬，均为一次性包死，不再调整。
九、工时及工程量的确认
采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月或(旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
十、工程款支付及财务结算
1、本工程不支付备料款。
2、支付方式;合同签订后乙方设备、机械及人员进入施工现场，甲方支付10%工程款;钢筋混凝土筒壁浇筑完每10m甲方支付10%工程款;内衬施工完毕，按照本合同规定全部内容施工完毕、验收合格后付至总工程造价的95%，余款5%做质保金，一年质保期满为出现质量问题，一次付清。
3、乙方应及时进行工程量核算提交甲方项目负责人核实、签署确认，经甲方项目部核实签署后，乙方可据此向甲方申请本阶段工程款。
4、余款在工程完成满一年后支付。
5、结算程序;施工员→质检员→安全员→项目经理→预算员→公司经理→财务。
6、办理财务结算时，应扣除以下费用;
(1)按本合同规定，因乙方违约所至的各种罚款;
(2)乙方领用甲方的用品，乙方丢失、损坏设备的赔偿费用;
(3)使用甲方机械的租赁费;
(4)甲方已支付的生活费;
(5)甲方已支付的其他费用;
(6)保修金(按保修条款规定办理);
(7)其他费用;
十一、紧急补救
无论在工程施工期间或在保修期间内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为进行紧急补救修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此工作属乙方责任，所发生的全部费用由乙方承担。
十二、保修
1、保修范围;乙方承担的全部工作项目。
2、保修内容;按国家有关规定执行。
3、保修期限;按工程建设主管部门颁发建设工程保修办法，保修期为一年，由甲方对业主正式办理建设项目竣工验收之日算起。
4、保修期间，乙方应在接到修理通知2天内进行修理，并在规定期限内保质保量的按甲方要求完成修理工作，否则，甲方可组织修理。此种情况下的修理费用和乙方未按时到达情况下的属乙方原因造成的返修费用，由乙方承担。费用在结算时予以扣除。
5、保修金额;按乙方工程结算值的2%预留，保修金不计利息。
6、保修金结算;保修期满后，工程保修金一次结算。
十三、不可抗力
按甲方与业主所签订的合同的有关条款执行。
十四、其他
1、乙方不得超级以甲方名义对任何第三方进行工作联系和开展经营活动，否则按乙方工程结算的3%处罚乙方。
2、对甲方委托的工程，乙方不得再行分包、转包，一经发现有分包、转包时，甲方有权立即终止合同，由此而造成的经济损失均有乙方承担，并向甲方支付合同总计10%的违约金。
3、乙方施工现场必须配备能满足工程需要有一定资历的技术人员相一致，特殊作业人员需持证上岗。
4、在施工中出现甲方向乙方发出停工通知单两次，则甲方有权重新选择施工队伍，由此造成的损失应有乙方承担。
5、乙方应及时办理缴纳当地主管部门收取的其他有关税金、基金，治安管理费、暂住人口管理费、计划生育管理费等。
6、本合同一式两份。双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算、财务结算后除保修条款外其他条款即告终止，保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方协商，甲方将县下达本村的人饮工程项目承包给乙方，双方达成一致的权利义务如下：
一. 甲方的权利义务
1.负责占地、青苗赔偿，做好群众作，不人为阻扰乙方施工， 为乙方创造良好的施工条件;
2.根据需要，组织受益农户进行管道沟、水井、清水池等工程土石方开挖，组织受益农户进行所需材料的二次转运，农户在开挖、转运材料过程中出现任何安全事故均与乙方无关;
3.农户室内管材、管件、安装费用由各用户负责;
4.协调填报工程验收报的相关数据、报表。
二、乙方的权利义务
1.按规划、设计和技术要求进行施工，保证工程质量，按时按量完成建设任务，经验收质量达到合格标准;
2.全额垫资工程建设所需资金，不得拖欠民工工资;
3.负责室外管道安装，即安装到各农户的屋檐处，以滴水为界;
4.在施工过程中必须做到安全第一，在衬砌和管道安装过程中出现的任何安全事故均与甲方无关。
三、工期：两个半月，于20xx年12月31日完成，如遇特殊情况 1可延长工期。
四、工程结算：乙方以县人饮办编制该村工程量及验收结算全工程价款，甲方协助乙方搞好工程结算。
五、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效，违约方承担违约责任。
甲方签字(盖章)：
乙方签字：
年 月 日
甲方：
乙方：
为了顺利完成建__的电缆管网工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、甲方将建__道路整治工程中的电缆管网工程施工任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容
三、承包方式：清工形式
四、工期： 年 月 日至 年 月 日
五、计价方式：
1、所承包电缆管网工程清包费用共计 元整
2、 施工中因设计变更的项目单价，由双方协商确定。
六、劳务款支付：
劳务款做到专款专用，每月按照实际完成工程量的80%支付工程劳务款，工程竣工验收合格后，支付总劳务款的95%，扣劳务款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工放样等技术工作。
2、提供工程所用到的石子、砂、钢筋、水泥等材料。
材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
3、及时申报工程进度款，并在下个月的12号前及时把本月的劳务款支付给乙方。
八、乙方责任：
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，每周做一详细的施工计划报到甲方处，施工当中听从施工管理人员的管理安排，配合施工员做好打桩取样、试块制作工作，每道工序完成后必须经过施工员、监理认可后才能进入下道工序的施工，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工便道、工棚、仓库、场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，其标准满足指挥部和监理的要求。
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带，如水泵、张拉机械、钢筋切割机、调直机、发电机50一台等满足施工的机械，机械型号和规格必须符合指挥部及监理的要求。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、贯彻百年大计、质量第一的方针，严格按照施工图纸和规范进行施工并按要求及时制作试块。
制定并采取确保工程质量的有利措施，不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行：安全生产，预防为主的方针，严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。
乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现工伤事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程和工期：
质量：乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元;
如乙方无能力施工，并且情况严重时，甲方有权撤消该承包合同，如因政策等原因，造成停工15天以上乙方有权向甲方要停工费，费用多少双方协商决定。
乙方负责人每月到位25天以上，不足25天的，将给予罚款，按每天200元在劳务款中扣除。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方：_________ 乙方：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以供双方共同执行。
第一条 工程概况
1.工程名称：____花园工程。
2.建设地点：_________________。
3.工作内容：____平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容(略)。
第二条 工期
1.该项目工程总工期____天。开工时间从甲方批准开工报告次日起计。
2.如遇下列原因工期顺延：
(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;
(2)设计变更;
(3)甲方未能按期提交施工场地;
(4)连续____小时遇雨和停水、停电;
(5)甲方未按合同规定时间拨付工程款项;
(6)遇不可抗力因素。
3.竣工验收：
(1)甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;
(2)若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同前项。
第三条 工程合同总价及支付方式
1.结算依据
(1)依照____年颁布的《全国统一建筑工程基础定额____市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按____级收费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;
(2)甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;
(3)甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;
(4)竣工图。
2.合同金额
(1)本合同暂定造价____万元;
(2)工程竣工验收后按实结算。
3.合同金额的支付时间
(1)甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的____%作为的备料款;
(2)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的____%;
(3)工程竣工验收后____个月内办理竣工结算，结算办理完成后____个月内甲方付至结算价的____%，余额____%作为质保金，保活期到后支付____%，保修期满后甲方付清余款。
第四条 关于设计调整(更改)
本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。
第五条 质保期
1.质保期：从通过验收后的第____日起算。保修期按建设部____年第____号令执行，普通植物保活期____年，贵重植物(____元以上)保活期为____年，工程的其它部分保修期为____年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到____%的成活率。
第六条 双方的义务
1.甲方义务
(1)保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;
(2)合同签定后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;
(3)负责协助办理施工的各项进场手续;
(4)负责协调现场各施工单位间的关系;
(5)若施工变更应以书面形式通知乙方;
(6)按合同规定时间按时付款。
2.乙方义务
(1)按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;
(2)接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
(3)注意与外装饰单位施工现场的配合工作;
(4)文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;
(5)负责施工中的成品保护。
第七条 甲乙双方现场代表及职责
1.甲方施工负责人：________;现场代表：________。
2.乙方施工负责人：土建：________，绿化：________;现场代表：______。
3.甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
第八条 材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2.设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条 违约责任
1.甲方违约责任
(1)甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
(2)甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
(3)甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的____‰向乙方支付逾期违约金。
2.乙方违约责任
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的____‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式_
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定____人民法院起诉。
第十一条 附则
1.本合同经双方签字盖章后生效。
2.未尽事宜，双方协商解决，签订补充合同的，补充合同与本合同具有相同效力。
3.本合同一式____份，双方各执____份，均具同等法律效力。
甲方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________
授权代理人：(签字)______________ 授权代理人：(签字)______________
住址：____________________________ 住址：____________________________
邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________
联系电话：________________________ 联系电话：________________________
传真：____________________________ 传真：____________________________
日期：____________________________ 日期：____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________
开户银行：________________________ 开户银行：________________________
账号：____________________________ 账号：____________________________
